首页 > 其他

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

案例8:某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1立方米的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:①因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。根据以上情况，回答以下问题:针对以上四项事件，承包商不能索赔成功的是（）

A.事件1

B.事件2

C.事件3

D.事件4

答案

A、事件1

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“案例8:某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订…”相关的问题

第1题

某建筑公司（乙方)于某年4月20日与某厂（甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室)的施工合同。乙方

某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方为4500m³，假设直接费单价为4.2元/m²，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m³的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：

(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工曰。

(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³。

(4)5月20日一5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

点击查看答案

第2题

某建筑公司（乙方)于某年4月20日与某厂（甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下

某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

1．因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；

2．基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复

查，配合用工1个工日；

3．5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，5月20---22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

4．5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

(1)简述工程施工索赔的程序。

(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

(3)每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

点击查看答案

第3题

2001年9月某电视机厂与甲保险公司签订了一份企业财产保险合同，合同规定，保险公司负责该厂火灾

保险，电视机厂缴纳保费。2001年11月，电视机厂与某建筑公司签订了维修厂房施工合同。在施工过程中，建筑公司工人违反安全操作规程造成火灾。电视机厂遭受直接经济损失150万元。事后，电视机厂要求建筑公司赔偿，建筑公司以资金不足为由只赔偿了50万元。于是电视机厂向保险公司索赔。甲保险公司调查核实后赔偿了电视机厂100万元。赔付后，甲保险公司向建筑公司提出追偿要求。建筑公司一再借故拒绝。遂甲保险公司提起诉讼。请结合我们所学的保险原理，分析此案例。

点击查看答案

第4题

某建筑工程公司（甲方）2018年4月20日与某房地产开发公司（乙方）签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中发生了如下事件，乙方均提出索赔。事件1：因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。事件2：开挖基坑时发现文物，为保障文物挖掘工作，现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。事件3：6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件，导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。该商业大厦地下室及裙楼工程的实际开工日期为（）

A.开工通知载明的开工日期

B.开工条件具备的时间

C.实际进场施工时间

D.甲乙双方认定的开工日期

点击查看答案

第5题

案例3、背景材料： 2003年10月2曰，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方

案例3、背景材料：

2003年10月2曰，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年11月2日至1995年3月10 日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98.9万元，未完工程折价为 11.7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5.6万元。

（单选题）被告返还原告多付的工程款()。

A.14.4万元

B.13.2万元

C.11.7万元

D.14.1万元

（单选题）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费()。

A.7万元

B.6.3万元

C.5.6万元

D.13.4万元

（多选题）按目的划分包括()。

A.综合索赔

B.单项索赔

C.工期索赔

D.合同内索赔

E.费用索赔

（判断题）本案中，该合同有效。()

（判断题）一般说来，依法成立的合网，自成立时生效。()

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第6题

某项目与业主的合同开工日期为5月1日，2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地，后因设备原因，实际开工日期退后至5月10日，该建筑工程一切险的生效日期为（）。

A.2月10日

B.4月20日

C.5月1日

D.5月10日

点击查看答案

第7题

某建设单位与某施工企业订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）

A.2017年2月10日

B.2017年4月20日

C.2017年5月1日

D.2017年5月10日

点击查看答案

第8题

某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：

一.协议书中的部分条款

(一)工程概况

工程名称：职工住宅楼工程地点：市区

工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼

(二)工程承包范围

承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程

(三)合同工期

开工日期：2002年3月21日

竣工日期：2002年9月30日

合同工期总日历天数：190天(扣除5月1～3日)

(四)质量标准

工程质量标准：达到甲方规定的质量标准

(五)合同价款

合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币(￥166.4万元)

(六)乙方承诺的质量保修

该项目设计规定的使用年限(50年)内，乙方承担全部保修责任。

(七)甲方承诺的合同价款支付期限与方式

1.工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。

2.工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%;主体结构三层完成后，支付合同总价的20%;主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%;工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。

3.竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程保修金。合同生效合同订立时间：2002年3月5日合同订立地点：××市××区××街××号

本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效

专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付

本合同价款采用固定价格合同方式确定

合同价款包括的风险范围：

⑴工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10%;

⑵政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。

风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款。

补充协议条款

在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：

补1：木门窗均用水曲柳板包门窗套;

补2：铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品;

补3：挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。

问题：

(1)上述合同属于哪种计价方式合同类型?

(2)该合同签订的条款有哪些不妥当之处?应如何修改?

(3)对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理?

点击查看答案

第9题

某中外合资企业，2019年发生以下业务：（1）该企业占地情况如下：厂房58000平方米，办公楼占地6000平方米，厂办子弟学校3000平方米，厂办职工食堂及对外餐厅2000平方米，厂办医院和幼儿园占地各3000平方米，厂区内绿化用地3000平方米，养殖专业用地8000平方米，6月份新占用非耕地5000平方米用于厂房扩建，签订产权转移书据，支付价款350万元，并且取得了土地使用证；（2）企业原有房产价值6000万元，自7月1日起与甲企业签订合同以其中价值1000万元的房产使用权出租给甲企业，期限两年，每月收取25万元的含税租金收入，在合同中按含税租金列示；另外委托施工企业修建物资仓库，签订合同，8月中旬办理验收手续，建筑合同注明价款600万元，并按此价值计入固定资产核算；（提示：城镇土地使用税每平方米单位税额4元；已知当地省政府规定的房产原值扣除比例为20%，不动产出租选用一般计税方法）2019年应缴纳的城镇土地使用税为（）元。

A.266100

B.276400

C.286000

D.274100

点击查看答案

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）